[公开招标]中国铁塔江西省分公司2025年行业云联网引电施工项目招标公告
中国铁塔江西省分公司2025年行业云联网引电施工项目（招标编号：【03-10-04A-2025-D-F-D26382】），招标人为【中国铁塔股份有限公司江西省分公司】，招标代理机构为【公诚管理咨询有限公司】，行政监督部门为【江西省通信管理局】。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。
1.项目概况与招标范围
1.1招标内容：沪昆高速昌傅至金鱼石（赣湘界）段和遂川至大余高速路段功率1KW以内的引电施工（含FSU安装）。
1.2项目规模：本项目含税预算金额463.4671万元，不含税预算金额425.1991万元。
1.3标段划分：本项目不划分标段，取1名中标人。
1.4实施区域：江西省宜春市、萍乡市、新余市、吉安市、赣州市。
1.5工期：下达订单后60天内完工。
1.6合同有效期：自合同签订之日起3年。
1.7项目类型：施工类。
1.8承包方式：包工包料，中标人负责施工进场协调，因协调不成导致的工期延误、项目停滞由中标人承担损失，且采购人不予结算。
1.9合同签订：中标人将与中国铁塔股份有限公司江西省分公司签订合同。
1.10质量要求：满足本项目技术规范要求并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
1.11本项目设置最高投标限价，最高投标限价为不含税上限单价。投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。
2.投标人资格要求
2.1本项目要求投标人为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和采购代理机构，提供有效的证明材料（如营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。
2.2投标人须承诺为本项目开具增值税专用发票，提供承诺函。
2.3本项目要求投标人须具备以下资质：
（1）具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的电力工程施工总承包三级及以上资质。
（2）具备电监会或能源监管办颁发的有效的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质（装、修、试均须达到）。
（3）具备住房和城乡建设主管部门核发的有效的安全生产许可证。
注：如投标人已根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(建办市〔2023〕47号)、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)的规定换领相应专业等级资质证书，则按照相应资质管理规定和资质标准认定投标人资质。
2.4本项目要求投标人具备以下人员：
（1）住房和城乡建设主管部门颁发的有效的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）1人；
（2）住房和城乡建设主管部门颁发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）1人，且同时具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的机电工程专业二级或以上注册建造师证书。须承诺至本项目结束为止，为本项目配备的项目负责人不得兼任其他在建项目的项目负责人；
（3）住房和城乡建设主管部门颁发的有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）1人；
（4）应急管理部门或应急管理部门授权单位颁发的有效的特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）1人，特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）1人；
上述人员须提供身份证扫描件、证书扫描件及2025年6月至投标截止日任意一个月在投标人本单位或下属分公司缴纳的社保证明。
注：一级注册建造师证书须提供有效的电子版证书，一级注册建造师打印电子证书后，未在个人签名处手写本人签名或者电子证书超出使用时限的，该证书无效。以上人员均不得兼任，特种作业操作证应复审的须提供复审证明，且须在https://cx.mem.gov.cn/上可查，否则不予认可。
2.5投标人提供2022年9月1日至投标截止日签订的同类项目业绩且累计含税金额不少于120万元人民币。同类项目业绩证明材料具体要求如下：
（1）若业绩证明材料提供的是单项合同，则仅需提供合同关键页。
（2）若业绩证明材料提供的是框架合同，具体如下：
①提供的框架合同关键页有具体金额，则以框架合同签订的金额为准；
②提供的框架合同关键页无具体金额，则须提供相应订单或结算依据，若提供的业绩证明材料同时包含订单和结算依据则以结算依据为准。
备注：
①合同时间均以合同签署日期为准。
②合同关键页须包含合同名称、合同标的页、签署日期页及合同金额页。
2.6投标人须承诺企业按国家要求配备注册安全工程师或企业具备同等安全管理能力。
2.7本项目不接受联合体投标。
2.8投标人之间不得存在关联关系，关联关系的认定标准如下：
（1）投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。
（2）投标人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。
（3）投标人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。
注：投标人对本单位在互联网上披露的公司注册电话、公司注册邮箱、公司注册地址等相关信息进行核查，若存在与其他单位信息一致情况，请提供相关内容及说明。
2.9投标人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年（2022年10月1日起）内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（6）在最近五年（2020年10月1日起）内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年（2020年10月1日起）内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准，已执行完毕或不再执行的除外)；
（9）被中国铁塔股份有限公司列为全国/江西省分公司 “禁止交易企业名单”的；
（10）被中国铁塔股份有限公司列入同类服务“中国铁塔【全国级或公司级/江西省级】投标人黑名单”，且本项目在禁止参与范围内的。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4.招标**
1.项目概况与招标范围
1.1招标内容：沪昆高速昌傅至金鱼石（赣湘界）段和遂川至大余高速路段功率1KW以内的引电施工（含FSU安装）。
1.2项目规模：本项目含税预算金额463.4671万元，不含税预算金额425.1991万元。
1.3标段划分：本项目不划分标段，取1名中标人。
1.4实施区域：江西省宜春市、萍乡市、新余市、吉安市、赣州市。
1.5工期：下达订单后60天内完工。
1.6合同有效期：自合同签订之日起3年。
1.7项目类型：施工类。
1.8承包方式：包工包料，中标人负责施工进场协调，因协调不成导致的工期延误、项目停滞由中标人承担损失，且采购人不予结算。
1.9合同签订：中标人将与中国铁塔股份有限公司江西省分公司签订合同。
1.10质量要求：满足本项目技术规范要求并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
1.11本项目设置最高投标限价，最高投标限价为不含税上限单价。投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。
2.投标人资格要求
2.1本项目要求投标人为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和采购代理机构，提供有效的证明材料（如营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。
2.2投标人须承诺为本项目开具增值税专用发票，提供承诺函。
2.3本项目要求投标人须具备以下资质：
（1）具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的电力工程施工总承包三级及以上资质。
（2）具备电监会或能源监管办颁发的有效的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质（装、修、试均须达到）。
（3）具备住房和城乡建设主管部门核发的有效的安全生产许可证。
注：如投标人已根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(建办市〔2023〕47号)、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)的规定换领相应专业等级资质证书，则按照相应资质管理规定和资质标准认定投标人资质。
2.4本项目要求投标人具备以下人员：
（1）住房和城乡建设主管部门颁发的有效的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）1人；
（2）住房和城乡建设主管部门颁发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）1人，且同时具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的机电工程专业二级或以上注册建造师证书。须承诺至本项目结束为止，为本项目配备的项目负责人不得兼任其他在建项目的项目负责人；
（3）住房和城乡建设主管部门颁发的有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）1人；
（4）应急管理部门或应急管理部门授权单位颁发的有效的特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）1人，特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）1人；
上述人员须提供身份证扫描件、证书扫描件及2025年6月至投标截止日任意一个月在投标人本单位或下属分公司缴纳的社保证明。
注：一级注册建造师证书须提供有效的电子版证书，一级注册建造师打印电子证书后，未在个人签名处手写本人签名或者电子证书超出使用时限的，该证书无效。以上人员均不得兼任，特种作业操作证应复审的须提供复审证明，且须在https://cx.mem.gov.cn/上可查，否则不予认可。
2.5投标人提供2022年9月1日至投标截止日签订的同类项目业绩且累计含税金额不少于120万元人民币。同类项目业绩证明材料具体要求如下：
（1）若业绩证明材料提供的是单项合同，则仅需提供合同关键页。
（2）若业绩证明材料提供的是框架合同，具体如下：
①提供的框架合同关键页有具体金额，则以框架合同签订的金额为准；
②提供的框架合同关键页无具体金额，则须提供相应订单或结算依据，若提供的业绩证明材料同时包含订单和结算依据则以结算依据为准。
备注：
①合同时间均以合同签署日期为准。
②合同关键页须包含合同名称、合同标的页、签署日期页及合同金额页。
2.6投标人须承诺企业按国家要求配备注册安全工程师或企业具备同等安全管理能力。
2.7本项目不接受联合体投标。
2.8投标人之间不得存在关联关系，关联关系的认定标准如下：
（1）投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。
（2）投标人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。
（3）投标人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。
注：投标人对本单位在互联网上披露的公司注册电话、公司注册邮箱、公司注册地址等相关信息进行核查，若存在与其他单位信息一致情况，请提供相关内容及说明。
2.9投标人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年（2022年10月1日起）内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（6）在最近五年（2020年10月1日起）内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年（2020年10月1日起）内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准，已执行完毕或不再执行的除外)；
（9）被中国铁塔股份有限公司列为全国/江西省分公司 “禁止交易企业名单”的；
（10）被中国铁塔股份有限公司列入同类服务“中国铁塔【全国级或公司级/江西省级】投标人黑名单”，且本项目在禁止参与范围内的。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4.招标**
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅，您当前的权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人：张晟
手 机：13621182864
邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇
：没有了
下一篇 [公开招标]铁塔能源、中国铁塔云南省分公司2025年能源业务施工补充采购项目招标公告
